«УТВЕРЖДЕНО»
Директор МУП «Управляющая
компания г.Мензелинска и
Мензелинского муниципального
района Республики Татарстан»
_____________  /Гареев А.В./
   ( подпись)            
«___»_____________2008г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Мензелинского муниципального района Республики Татарстан, вошедших в республиканскую адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2007 г. № 756,  (согласно таблице №1)

 Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе__12 мая 2008 года в 10 ч. 00 мин.___

Дата проведения аукциона______13 мая 2008 года в 10ч. 00 мин.________________

СОГЛАСОВАНО:

Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ:

Заместитель министра                                      _______________/Крутиков О.В.

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования Республики Татарстан:

Руководитель Исполнительного комитета
Мензелинского муниципального района
Республики Татарстан                                     ___________     /Шагалиев И.Т.

Извещение о проведении открытого аукциона

Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района  приглашает к участию в открытом аукционе:

Предмет аукциона: Открытый аукцион на право заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Мензелинского муниципального района  Республики Татарстан, вошедших в республиканскую адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2007 г. № 756,  (далее - договор подряда).

Заказчик: МУП «Управляющая компания» Мензелинского муниципального района Республики Татарстан

Почтовый адрес и место нахождение Заказчика: 423700 РТ г.Мензелинск, ул.М.Джалиля, д.15, тел. 85555 3-18-38. E-mail: menzelyk@mail.ru

Организатор аукциона: Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района Республики Татарстан, 423700 РТ, г.Мензелинск, ул.Ленина 80, тел. (85555) 3-17-44, конт. лицо. Галиева С.З.

1.      Место и сроки (периоды) выполнения работ: согласно таблицы №1 документации об аукционе.
2.      Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе - предоставляется  с 18.04.2008г. по 12.05.2008 г. по адресу: 423700 РТ, г.Мензелинск, ул.Ленина 80.
3.      Начальная (максимальная) цена договора подряда (цена лота): согласно таблицы №1 документации об аукционе.
4.      Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 12 мая 2008 года в 10 ч. 00 мин.
5.      Место, дата и время проведения аукциона - Аукцион проводится  13 мая 2008 года в 10ч. 00 мин.  по адресу:  423700 РТ, г.Мензелинск, ул.Ленина 80.
6. Порядок проведения аукциона, в том числе оформление участия в аукционе, определение  лица, выигравшего торги на аукционе, устанавливается документацией об аукционе.
7. Срок для заключения договора - не позднее, чем через 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона, а в случае если в аукционе участвовал один участник, то после подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
8. Размер (не менее 5% от цены договора подряда), срок и порядок внесения задатка  согласно таблице №2 документации об аукционе, путем единовременного перечисления денежных средств, в срок по 12 мая 2008года.
9. С документацией об аукционе, проектом договора подряда,  а также с технической частью документации об аукционе с указанием  объема выполняемых работ можно ознакомиться на сайте муниципального образования: www.menzelinsk.ru

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

 Документация для проведения открытого аукциона на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Мензелинского муниципального района Республики Татарстан, вошедших в республиканскую адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2007 г. № 756 (далее - договор подряда) включает в себя:

ТОМ 1 документации об аукционе: общая часть

 ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

В томе 1 и томе 2 настоящей документации об аукционе используются следующие понятия и сокращения:
заказчик - МУП «Управляющая компания» Мензелинского муниципального района Республики Татарстан;
организатор аукциона - Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района Республики Татарстан;
заявка - заявка на участие в аукционе, подготовленная и представленная участником;
аукционная комиссия - комиссия Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан по проведению аукциона в соответствии с полномочиями, установленными постановлением главы Мензелинского муниципального района № 18 от 19.03.2008 г. «О создании аукционной комиссии по размещению заказов на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, вошедших в Республиканскую адресную программу» (далее - комиссия);
участники - юридические и физические лица, представившие заявки на участие в аукционе;
договор подряда - договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Мензелинского муниципального района Республики Татарстан,  вошедших в республиканскую адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2007 г. № 756, заключаемый между заказчиком и участником по результатам аукциона в порядке, предусмотренном настоящей документацией об аукционе;
муниципальное образование - Мензелинский муниципальный район Республики Татарстан.

ИНСТРУКЦИЯ ПО  ПОДГОТОВКЕ  И  ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА

1.1. Извещение о проведении открытого аукциона.
1.1.1. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатном издании муниципального образования и размещается на сайте муниципального образования не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения аукциона.
1.1.2. На сайте муниципального образования в составе извещения о проведении открытого аукциона также размещается документация об аукционе, проект договора подряда, а также техническая часть документации об аукционе с указанием  объема выполняемых работ.
1.2. Участник обязан изучить документацию об аукционе.
Непредставление документов, требуемых документацией об аукционе, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям документации об аукционе, ведет к отклонению заявки участника.
1.3. Внесение изменений в документацию об аукционе.
1.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в печатном издании муниципального образования и размещения на сайте муниципального образования изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 10 (десять) дней.
1.3.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.
1.3.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе, такие изменения направляются на публикацию в печатном издании муниципального образования и размещаются на сайте муниципального образования, а также направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена документация об аукционе.
1.4. Разъяснение положений документации об аукционе
1.4.1. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе (далее - запрос).
Запрос может быть направлен с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона на сайте муниципального образования.
1.4.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона направляет участнику в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, установленного пунктом 12.3 тома 2.
1.4.3. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.
1.5. Отказ от проведения открытого аукциона
1.5.1. Организатор аукциона, опубликовавший и разместивший на сайте муниципального образования извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от проведения открытого аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.
1.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в печатном издании муниципального образования и размещается на сайте муниципального образования в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
1.5.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия организатором аукциона решения об отказе от проведения открытого аукциона, направляются соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки на участие в аукционе.

2. Порядок подготовки заявок

2.1. Язык заявки
2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.
2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.
2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
2.2. Одна заявка от каждого участника
2.2.1 Участник вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
2.2.2. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
2.3. Затраты на участие в аукционе
Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несет участник. Заказчик, организатор аукциона не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.
2.4. Оформление и подписание заявки
2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме по каждому лоту отдельно.
По требованию участника, подавшего заявку на участие в аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
2.4.2. Заявка подписывается лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени участника.
2.4.3. Документы, входящие в заявку, для которых установлены специальные формы, составляются в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы или вписаны от руки.
2.4.4. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку (для юридического и физического лица), и заверены печатью (для юридического лица).
2.4.5. Документы заявки представляются в оригинале либо в установленных томом 2 случаях - в заверенных надлежащим образом копиях.
Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.
2.4.6. Все страницы заявки рекомендуется пронумеровать.
2.4.7. Документы, входящие в заявку, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью уполномоченного лица участника в виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.
2.5. Требование о внесении денежных средств (задатка) в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)
2.5.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено томом 2.
Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.
Валютой обеспечения заявки является российский рубль.
2.5.2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, (задаток) возвращаются участникам в течение пяти рабочих дней в случаях предусмотренных законодательством.
2.5.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, (задаток) не возвращаются участнику, выигравшему аукцион, при уклонении от подписания протокола о результатах аукциона.
2.6. Оформление конвертов с заявками.
2.6.1. Участник помещает заявки по лотам в запечатанный конверт.
2.6.2. На конверте должно быть указано:
наименование предмета аукциона;
наименование лотов, на которые подана заявка участника;
наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника, а также их адрес.
2.6.3. Срок поступления заявки (дата и время регистрации) фиксируется в журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом аукционе. 

3. Порядок подачи заявок, изменение и отзыв заявок

3.1. Срок и место подачи заявок
3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в томе 2, не позднее времени и даты начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, установленных томом 2.
3.1.2. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе (пункт 13.1 тома 2) заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие заявки.
3.1.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
3.1.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктом 4.1 тома 1. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора подряда, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор подряда заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора подряда (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником и не превышающей начальной (максимальной) цены договора подряда (цены лота) цене договора подряда.
3.2. Отзыв заявки
3.2.1. Участник вправе отозвать свою заявку до момента начала процедуры рассмотрения заявок.
3.2.2. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей заявки. 

4. Порядок рассмотрения заявок, условия их отклонения, порядок проведения аукциона

4.1. Рассмотрение заявок
4.1.1. Срок рассмотрения заявок не может превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
4.1.2. Комиссия при рассмотрении заявок:
4.1.2.1. Проверяет заявки на соответствие требованиям документации об аукционе: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4  тома 1.
4.1.2.2. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям, установленным пунктами 2.1., 2.2 и 2.3 тома 2 документации об аукционе.
4.1.2.3. Проверяет в заявке наличие документов, предусмотренных пунктом 4 тома 2, правильность и полноту их оформления.
4.1.2.4. Проверяет наличие перечисленных участником денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае если пунктом 5 тома 2 установлено требование о предоставлении финансового обеспечения заявки.
4.1.3. При рассмотрении заявок комиссия вправе принимать во внимание мнение рабочей группы (экспертов), которая по поручению комиссии осуществляет экспертизу представленных участниками заявок.
4.1.4. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 4.2. тома 1, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол должен содержать сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящей документации об аукционе, которым не  соответствует заявка на участие в аукционе этого участника. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на сайте муниципального образования.
4.1.5. Организатор аукциона вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
4.1.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
4.1.7. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками аукциона, и участникам, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.
4.1.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника, подавшего заявку, аукцион признается несостоявшимся.
4.1.9. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект договора подряда, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор подряда заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора подряда (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены договора подряда (цены лота) цене договора подряда.
4.2. Основания отклонения заявок
4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается комиссией к участию в аукционе в случаях:
4.2.1.1. Отсутствует или не в надлежащем виде оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный пунктом 4 тома 2, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.
4.2.1.2. Участник не соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе, в том числе:
а) участник не соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ,  являющихся предметом торгов;
б) проводится ликвидация участника - юридического лица и имеется решение арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
г) у участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
д) в реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике;
е) наличие в штате организации-участника  менее 10 специалистов, имеющих опыт работы в строительной отрасли не менее 6 месяцев;
ж) наличие опыта выполнения строительных работ менее, чем на 3-х объектах, уровень сложности которых не ниже уровня предмета аукциона.
4.2.1.3. Участником не перечислены денежные средства (задаток) в качестве обеспечения заявки, в случае если пунктом 5 тома 2 установлено требование о предоставлении финансового обеспечения заявки.
4.3. Порядок проведения аукциона
4.3.1. В аукционе могут участвовать только участники, допущенные к участию в аукционе.
4.3.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии, участников аукциона или их представителей.
4.3.3. Аукцион проводится путем снижения начальной цены договора подряда, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». В случае снижения начальной цены договора подряда виды и объем работ, предусмотренные проектной документацией, не изменяются, а общая сумма договора подряда указывается с учетом снижения начальной цены договора подряда на соответствующие «шаги аукциона».
4.3.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 1 (одного) процента начальной цены договора подряда, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора подряда ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора подряда, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены договора подряда.
4.3.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора подряда, начальной (максимальной) цены договора подряда (лота), «шага аукциона». Аукционист предлагает участникам аукциона цену договора подряда, сниженную в соответствии с «шагом аукциона»;
3) участник аукциона после объявления аукционистом цены договора подряда, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор подряда по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, а также новую цену договора подряда, сниженную в соответствии с «шагом аукциона»;
5) в случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора подряда ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены договора подряда. В случае, если после троекратного объявления аукционистом цены договора подряда, сниженной на «шаг аукциона» равный 0,5 процента, ни один из участников не поднял карточку, аукцион считается оконченным и аукционистом объявляется цена договора подряда, по которой участники аукциона были согласны заключить договор подряда, номер карточки и наименование участника - победителя аукциона, который первым поднял карточку, а также наименование участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора подряда;
6) аукцион также считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора подряда, сниженной в соответствии с «шагом аукциона»,  только один участник аукциона поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора подряда, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора подряда.
4.3.6. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора подряда (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора подряда, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора подряда.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, а второй передается заказчику. Протокол аукциона размещается на сайте муниципального образования в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
4.3.7. В случае, если в аукционе участвовал один участник аукцион признается несостоявшимся.
4.3.8. В случае, если в аукционе участвовал один участник, организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект договора подряда. При этом договор подряда заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора подряда (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене договора подряда, не превышающей начальной (максимальной) цены договора подряда (цены лота).
4.4. Порядок определения победителя аукциона
4.4.1. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора подряда. 

5. Заключение договора подряда по результатам проведения аукциона

5.1. Заключение договора подряда
5.1.1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, которая признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, либо только один участник, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, а также если в аукционе участвовал один участник, договор подряда с таким участником заключается в порядке, предусмотренном пунктами 3.1.4, 4.1.9 и 4.3.8. тома 1 документации об аукционе.
5.1.2. Заключение договора подряда по результатам состоявшегося аукциона производится в порядке, предусмотренном пунктами 5.1.3 - 5.1.7 тома 1 документации об аукционе.
5.1.3. Заказчик заключает договор подряда с победителем аукциона на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона.
5.1.4. Победителю аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола открытого аукциона передается проект договор подряда, который составляется в соответствии с условиями документации об аукционе путем включения цены договора подряда, предложенной победителем аукциона, в проект договора подряда, прилагаемый к тому 2.
5.1.5. Победитель аукциона должен представить заказчику подписанный проект договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.4 тома 1, и договор страхования рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ, предусмотренный пунктом 6 тома 2, в срок, установленный пунктом 14 тома 2.
5.1.6. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный пунктом 14 тома 2, не представил заказчику подписанный договор подряда, а также обеспечение исполнения договора подряда, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договор подряда.
5.1.7. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора подряда, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора подряда, либо заключить договор подряда с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора подряда. При этом заключение договора подряда для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора подряда, является обязательным.
5.1.8. Правоотношения между заказчиком и победителем аукциона по предмету аукциона возникают после подписания договора подряда и внесения его в Реестр договоров подряда Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан.
5.1.9. Для внесения договора подряда в Реестр договоров подряда Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан, Заказчик в 3-дневный срок после подписания договора подряда по результатам аукциона, представляет  Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан (зональным подразделениям) следующие документы:
- оригинал подписанного договора подряда;
- оригинал договора страхования, заключенный участником, выигравшим аукцион, (подрядчиком) со страховщиком;
- оригинал подписанного договора на проведение технического надзора за капитальным ремонтом многоквартирных домов, являющихся предметом аукциона (с приложением лицензии организации, с которой заказчиком заключен указанный договор, разрешающей деятельность по осуществлению технического надзора);
- оригиналы протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокола о результатах аукциона (при его наличии).
5.1.10. Оплата по договору подряда осуществляется в следующем порядке:
1) заказчик предоставляет подрядчику аванс в размере до 30% от стоимости договора в сроки, определенные сторонами для приобретения материалов;
2) оплата за выполненные работы производится в соответствии с графиком финансирования, на основании актов выполненных работ КС-2 и справки КС-3, подписанных подрядчиком, заказчиком, организацией, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом, представителем собственников многоквартирного дома, и согласованных с Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан (зональными подразделениями).
5.2. Обеспечение исполнения договора подряда
Договор подряда заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор подряда, обеспечения исполнения договора подряда, предусмотренного пунктом 6 тома 2.
5.3. Отказ заказчика от заключения договора подряда
После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный пунктом 14 тома 2 для заключения договора подряда, заказчик обязан отказаться от заключения договора подряда с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения договор подряда с участником, с которым заключается такой договор подряда, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 4 тома 1;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора подряда балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Возврат заявок участникам
После процедуры проведения аукциона все поступившие заявки становятся собственностью организатора аукциона и возврату участникам не подлежат.

6.      Правовое регулирование

Взаимоотношения заказчика, организатора аукциона, участников, комиссии, возникшие в связи с проведением настоящего аукциона, регулируются настоящей документацией об аукционе, договорами, заключаемыми между муниципальным образованием и Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, а также между муниципальным образованием и заказчиком.

ТОМ 2  ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Содержание и состав тома 2 документации об аукционе

Настоящий том 2 документации об аукционе: специальная часть (далее - том 2) состоит из:
- инструкции участникам;
- приложения № 1 к тому 2 - «Техническое задание (проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы)»;
- приложения № 2 к тому 2 - «Проект договора подряда»;
- образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2:
форма № 1 «Аукционная заявка»;
форма № 2 «Анкета участника для юридического лица»;
форма № 3 «Анкета для физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя)»;
форма № 4 «Сведения о штатном составе организации участника»;
форма № 5 «Сведения об опыте выполнения строительных работ»;
форма № 6 «Запрос на разъяснение документации об аукционе». 

1.2.1. Предметом настоящего аукциона является: право заключить договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Мензелинского муниципального района  Республики Татарстан, вошедших в республиканскую адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2007 г. № 756,  (далее - многоквартирные дома):

Таблица №1.

Заказчик: МУП «Управляющая компания» Мензелинского муниципального района Республики Татарстан.
Место нахождения и почтовый адрес: 423700 РТ г.Мензелинск, ул.М.Джалиля д.15
Контактное лицо: Гареев Айрат Вагизович
Контактный телефон/факс: (85555) 3-18-38
Адрес электронной почты: menzelyk@mail.ru

Организатор аукциона: Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района Республики Татарстан.
Место нахождения и почтовый адрес: 423700 РТ, г.Мензелинск, ул. Ленина д.80.
Контактное лицо: Галиева Светлана З.
Контактный телефон/факс: (855555) 3-17-44
Адрес электронной почты: ilianaa@yandex.ru

Сайт муниципального образования, на котором размещена документация об аукционе:   www.menzelinsk.ru

На сайте будет размещен комплект настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе, в случае возникновения таковых.
Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, всем участникам аукциона, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе на бумажном носителе.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники аукциона, скачавшие комплект документации об аукционе на сайте и не направившие заявления на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений или дополнений документации об аукционе. Заказчик, организатор аукциона не несут обязательств или ответственности в случае не получения такими участниками аукциона изменений или дополнений к документации об аукционе.

1. Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
1) соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике;
6) наличие в штате организации участника не менее 10 специалистов, имеющих опыт работы в строительной отрасли не менее 6 месяцев;
7) наличие опыта выполнения строительных работ не менее, чем на 3-х объектах, уровень сложности которых не ниже уровня предмета аукциона.

Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
Участник должен иметь действующие лицензии, сертификаты, необходимые для выполнения обязательств по договору подряда.

-           Требования не установлены

Работы, являющиеся предметом аукциона, должны соответствовать требованиям,  установленным законодательством.

Заявка, подготовленная участником по каждому лоту отдельно, должна содержать следующие документы:
4.1.1. Опись документов с нумерацией их порядка.
4.1.2. Заявка на участие в аукционе по лоту (Форма №1).
4.1.3. Анкета:
-           для юридического лица (форма № 2);
-           для физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) (форма № 3).
4.1.4. Сведения о штатном составе организации участника (форма № 4).
4.1.5. Сведения об опыте выполнения строительных работ (форма № 5).
4.1.6. Документ, подтверждающий правовой статус участника, а именно:
для юридических лиц:  Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
для индивидуальных предпринимателей: Выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;
для иных физических лиц: Копии документов, удостоверяющих личность;
для иностранных лиц: Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.
4.1.7. Оригинал справки из налоговой инспекции о наличии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, полученной не ранее, чем после даты завершения последнего отчетного периода.
4.1.8. Копия бухгалтерского баланса на последний завершенный отчетный период, заверенная печатью и подписью руководителя.
4.1.9. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника.
4.1.10. Документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки в случае, если в томе 2 содержится указание на требование обеспечения такой заявки.
4.1.11. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 2.2 тома 2: копии действующих лицензий, необходимых участнику аукциона для выполнения обязательств по договору подряда,  если данные виды деятельности подлежат обязательному лицензированию, заверенные печатью и подписью руководителя.

5.1.Участник должен представить обеспечение заявок (задаток) по каждому лоту в следующих размерах (не менее 5% от цены договора подряда):

Таблица №2

5.2. Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2 на счет организатора аукциона:
Исполком Мензелинского муниципального района
ИНН 1654019570
КПП 162801001 ТОДК МФРТ Мензелинского района (Исполком Мензелинского муниципального района, ЛВ 280000029- Исполком)
р/сч 40603810618022000123
кор/сч 30101810000000000805
БИК - 049205805
ОАО «Ак Барс» Банк; перечисление
Назначение платежа: финансовое обеспечение по лоту №__ (наименование лота).
Платеж НДС не облагается.
5.3. Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1. тома 2  на счет, указанный в пункте  5.2. тома 2, путем единовременного перечисления денежных средств, в срок по  «12 » мая 2008г.

6.1. Договор подряда заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается данный договор, договора страхования, заключенного в соответствии с законодательством в рамках заключаемого договора подряда.

7.1. Валютой, используемой при предложении цены договора подряда, является российский рубль.
7.2. Предлагаемая цена договора подряда должна учитывать:
а) условия выполнения работ;
б) условия оплаты;
в) сроки выполнения работ;
г) требования и условия, сформулированные в документации об аукционе;
д) наличие финансовых, кадровых, технических и организационных возможностей для выполнения обязательств по договору подряда.
7.3. В цену договора подряда не включается стоимость по главам сводного сметного расчета «Технический надзор» и «Разработка и экспертиза проектно-сметной документации».

8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договор подрядаа

8.1. Не применяется.

Изменение объема выполняемых по договору подряда работ не допускается.

Компетентной комиссией для настоящего аукциона является комиссия Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан

11.1. Запрос на разъяснение документации об аукционе направляется в соответствии с формой №6 тома 2 документации об аукционе.
11.2. Дата начала предоставления разъяснений документации об аукционе: с момента опубликования и размещения на сайте извещения о проведении открытого аукциона.
11.3. Дата окончания предоставления разъяснений документации об аукционе: за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

12.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 423700 РТ, г.Мензелинск, ул.Ленина д.80, Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района Республики Татарстан.
Участники, желающие подать заявки в день окончания подачи заявок, установленный пунктом 13 тома 2, должны доставить их по адресу: 423700 РТ, г.Мензелинск, ул.Ленина д.80, Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района Республики Татарстан.
12.2. Дата начала подачи заявок: день, следующий за днем опубликования в печатном издании или размещения на сайте извещения о проведении аукциона.
12.3. Дата окончания подачи заявок: день рассмотрения заявок, установленный пунктом 13 тома 2,  непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

13.1. Дата окончания подачи заявок и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: в 10 часов     « 12» мая 2008 г.
13.2. Заявки на участие в аукционе будут рассматриваться не более 5 (пяти) рабочих дней  со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе по адресу: 423700 РТ, г.Мензелинск,Ленина д.80, Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района Республики Татарстан.
13.3. Место и дата проведения аукциона: 423700 РТ, г.Мензелинск,Ленина д.80, Исполнительный комитет Мензелинского муниципального района Республики Татарстан. в 10 часов     «13 » мая 2008 г.

Договор подряда должен быть подписан обеими сторонами (заказчиком и подрядчиком) не позднее, чем через 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона, а в случае если в аукционе участвовал один участник, то после подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе

Форма № 1

В Исполнительный комитет
Мензелинского муниципального района Республики Татарстан

Дата __________

Аукционная заявка на участие в открытом аукционе _____________________________________________________________________________________

(№ и наименование аукциона)

Изучив документацию об аукционе, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, безусловно принимая установленные в ней требования и условия аукциона, а также безусловно принимая изложенные в документации об аукционе условия договора подряда предлагаем выполнить работы по следующим лотам:

_____________________________________________________________________________________

(номера и наименования лотов)

в соответствии с условиями и начальной (максимальной) ценой договора указанной в документации об аукционе, а в случае нашего участия на аукционе - по последней предложенной нами цене.

Срок выполнения работ по лотам:  ______________________________________________________.

Срок и объем предоставления гарантий качества работ по лотам: ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

Настоящей аукционной заявкой подтверждаем, что __________________________________

____________________________________________________________________________________

(наименование участника)

соответствует требованиям установленным документацией об аукционе, а именно:
1.         не проводится ликвидация;
2.         не проводится процедура банкротства;
3.         деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4.         отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей аукционной заявки, заключить с заказчиком договор подряда в соответствии с условиями документации об аукционе.
Мы согласны придерживаться положений настоящей аукционной заявки до момента заключения договора подряда. Эта аукционная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.

____________________

                  ^{(должность)}

______________________________________

^{(доверенность или иной документ подтверждающий полномочия)}

___________________/____________________

              ^{(подпись, М.П)                       (фамилия, имя, отчество.)}                

Форма № 2

Наименование участника ___________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Руководитель_____________________________________________________________________

                                                       (должность)                     (подпись)                      (ФИО)

М.П.

Форма № 3

Наименование участника ________________________

АНКЕТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

(в том числе индивидуального предпринимателя)

_________________                      ______________________________________

                    (подпись)                                                                    (ФИО)

 
Форма № 4

№_______ «____» _________ 2008 г.

Запрос направляется
по адресу: ________________

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЛОТУ №___

_________________________________________________________________

(наименование лота)

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:

Координаты претендента на участие в аукционе:
Наименование претендента____________________
Почтовый адрес: ___________________________
Телефон, факс _____________________________
e-mail_____________________________________

Руководитель___________________________________________________________________________

                                   (должность)                                 (подпись)                            (ФИО)

образец форомления конверта

Наименование предмета аукциона:

_________________________________________________________________________________

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК: «        »                     2008 г.

          часов             минут.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: «        »                     2008 г.

          часов             минут.

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: ________________________________________________________
Заказчик: ________________________________________________________________________
Наименование участника:___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
почтовый адрес участника:__________________________________________________
__________________________________________________________________________________